مشكلة حقيقية

الحل الأخير..............
هو عدم غلق المشروع ولجوء المتعامل المتعاقد الى القضاء الاداري ومن ثم المحكمة الادارية هي من تحكم اذا صدر حكم لصالحه فيتم الخصم التلقائي débit doffice
ويتم تسديده من ميزانية التسيير المادة: مصاريف العقود والمنازعات

كل فسخ يقتضي اعداد كشف عام و نهائي للأشغال المنجزة .. فهل تم اعداد هذا الكشف على مستوى المصلحة التي ينتمي إليها زميلك أم أنهم قد اكتفوا بقرار الفسخ وحده ؟
في الحالتين يجب اعداد هذا الكشف و هو الذي سيسوي المشكلة .. لكنني لم أفهم المقصود في سؤالك بالعبارة التالية " فوات مدة الملحق".

كما يسمي DGD تم اعداده بعد الفسخ وهدا من اجل تسوية الفواتير التي لم تسوى وضعيتها  اي المراد من DGDهو تسديد مبلغ الفواتير غير ان الاشكال المطروح هو ان الاشغال تمت بعد فوات مدة العقد وحتى ان العقد تم تمديده بموجب عقد غير ان الشركة لم تحترم الاجال  وبقيت تعمل  وهنا المشكل
  اشغال انجزت بعد فوات الاجال للعقد  وكيف تسدد هده الفواتير

السلام عليكم.
نعم.الصحيح ما قاله  الاخ kermas انه قبل انجار مقرر الفسخ يجب اعداد كشف عام ونهائي .علما ان هذا الكشف ينجز  في كلتا حالتي الفسخ سواء كان هذا الفسخ التراضي او من طرف واحد اي على عاتق المقاولة.كما ان الحوصلة المالية للكشف العام و النهائي من حيث الالترامات و التسديدات و باقي التسديد و الضمانات المالية ...الخ هي التي تؤخذ بعين الاعتبار في تحرير بنود مقرر الفسخ.والفرق بين الكشف العام و النهائي للمقرر الفسخ بالتراضي انه يمضي من طرف جميع الاطراف المتعاقدة -صاحب المشروع و صاحب العمل و المتعامل المتعاقد- عكس الكشف المتعلق بالفسخ على عاتق المقاولة حيث لا يتطلب امضاء المتعامل المتعاقد لوجوده في حالة خصام مع صاحب المشروع.
اما فيما يخص سؤالك فواة مدة الملحق فهو شيء ما غير واضح.
فاذا تقصد خارج مدة الانجاز ودلت بنود الفسخ على امكنية تسديد مستحقات المقاولة وفق الانجار الفعلي للاشغال طبقا ل :DGD فتسدد تلك الفواتير بعد تطبيق عقوبة التأخير الموافقة للمدة المعنية.
اما اذا كان المقصود ان الاشغال انجزت في الاجال التعاقدية و لم تقدم للتسديد الا بعد انقضاء  هذه الاجال "صفقة+ الملحق",فان الاشغال تسدد طبقا لتاريخ الانجاز الفعلي.

ما فهمته من التوضيحات المقدمة من طرف الأخ السائل أن المتعامل المتعاقد لم يحترم قرار الفسخ و واصل تنفيذ الأشغال .. في هذه الحالة نثبت كوننا قد بلغناه قرار الفسخ و نشره إن كان ذلك مطلوبا و على هذا الأساس نرفض تسديد الأشغال المنجزة بعد الفسخ.

ما زال المشكل مطروح  حيث ان  قرار الفسخ تم تبليغه للمعني وان عقوبة التاخير طبقت الى حد 10 بالمائة ولكن المشكل ان قسم الاشغال بعد قرار الفسخ لم يعلم قسم المنازعات بان هناك فواتير لم تسدد و ان سبب الفواتيرتتمثل في ان الاشغال هده  تمت بعد انقضاء مدة العقد وكدا مدة الملحق  وللعلم ان الديجيدي او الكشف تم امضاؤه من بين الطرفين طرف المقاول وقسم الاشغال
السؤال كيف يتم تسويه دفع الفواتير التي كانت خارج الاجل وللعلم الاشغال وفيها بعض التجهيزات الان مستغلة من طرف المؤسسة

السىلام عليكم
سوالكم سيدي غير واضح نماما
فإما الكشف العام و النهائي للأشغال المعد أهمل بعض الأشغال المنجزة فعليا  بسبب سوء التنسيق بين المصلحتين؟
و إما المقاولة واصلت الأشعال بالرغم انتهاء الأجال التعاقدية و تبليغها فسخ الصفقة؟ و المصلحة المتعاقدة قبلت الأشغال برغم ذلك؟ في كلتا الحالتين المصلحة المتعاقدة ارتكبت خطأ إداري و ما على المقاولة إلا اللجوء إلى القضاء

أنا في انتظار رايكم

السلام عليكم.
اخي, اذا اكنت هذه الاشغال مذكورة في DGD  كباقي للتسديد او ديون المقاولة ولم يشار صراحة في مقرر الفسخ بمنع تسديدها؟
بما ان هذه الاشغال انجزت  قبل صدور مقرر الفسخ,وتم تطبيق عقوبة التأخير-عشرة في المئة من بلغ الصفقة اى الحد الاقصى المسموح به, وحيث ان هذه الاشغال انجزت بالفعل وكانت مطابقة للمواصفات المصلوبة انها تسدد لصاحبها لانها من حق المقاول.ضف الى ذلك ان كفالة حسن التنفيذ تم حجزها من طرف صاحب المشروع كعقوبة لاخلال المتعامل المتعاقد بالتزامته التعقادية,فان عاقبناه مرة اخرى بعدم تسديد مستحقاته التي انجزها بالفعل يعني ذلك اننا عاقبناه على نفس الخطأ مرتين والاصل ان لايعاقب المرء على نفس الخطأ مرمتين.

بــــــــــــــــــارك الله فيك سي ناصر 2015

وانتظر منكم المزيد من الاراء لتسوية مشكلة زميلي

لقد تمت الاجابة عن سؤال زميلك اجابة شافية و يمكنك تبليغها لها .. و ان كان له استفسار آخر يمكنك نقله إلينا.. كما أقترح عليك أن تنصح زميلك بالإنضمام للمنتدى ليستفيد بصورة مباشرة من محتواه .

جزاك الله كل خــــير استادنا karmes   وعليه سنقوم بتنقيد توجيهاتكم