تطبيق عقوبة التأخير على اوامر بالتوقيف خارج مدة الصفقة

تم اسناد الصفقة لمؤسسة  لانجاز مشروع الطريق لمدة اربعة اشهر و قبل نهاية المدة تم التوقيع على اشغال اضافية عن طريق ملحق لمدة شهر اي مجموع المدة خمسة اشهر تأخرت المؤسسة في انهاء المشروع لمدة 31 يوم استفادت المؤسسة من عدة  اوامر بتوقيف الاشغال واستئناف بسبب الاحوال الجوية الرياح كلها خارج المدة المحددة  للانجاز يعني هذه التوقيفات تم اصدارها في الفترة التي كانت المؤسسة متأخرة في الانجاز وتسليم المشروع .مع العلم ان هذه التوقيفات تسببت في اطالة مدة التأخير من 15 يوم الى 30 يوم 
السؤوال هل هذه التوقيفات التي تم اصدارها بعد انتهاء مدة الانجاز المتضمنة 15 يوما تطبق عليها عقوبة التأخير وبالتالي يسلط على المؤسسة عقوبة التأخير 31 يوم ام يؤخذ هذه الاوامر بالتوقيف في الحسبان لتطبق عقوبة التأخير على 15 يوم فقط 
نرجو من السادة الكرام مشاركة دقيقة مسندة لأدلة وشكرا للجميع مسبقاً

15 يوم فقط

Il justifier les ordres de service d'arrêt des travaux pour motif des intempéries par des bulletins métrologiques délivrés pas les services de la météorologie

attention la cour des comptes contrôle cette manœuvre

طالما أن آجال الإنجاز التعاقدية قد إنقضت فأنت لا تستطيع توقيف ما هو منته أصلا ..

شكرا الاستاذ كارمس على هذا الرد ، فهمت من كلامك اننا نترك مقاولة الانجاز بعد انتهاء مدة العقد ان تعمل كما تشاء واذا ارادة العمل في الاوقات الغير مسموحة بها تقنياً مثل اوقات الرياح فلا داع لتوقيف المقاولة بحجة ان مدة العقد انتهت وهذا يعني ايضاَ عدم متابعة ومراقبة المشروع بعد انتهاء مدة العقد نرجو متابعة النقاش وشكراَ